Договор №______
г. Москва
«__»________200__ г.
ОАО «Тетис Про», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Делянова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя водолазное оборудование (далее именуемое «Товар»), а Покупатель обязуется принять указанный Товар и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Полное наименование, цена и количество Товара указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара согласно п. 2.3 настоящего Договора.
1.2. Полное наименование, цена и количество Товара указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара согласно п. 2.3 настоящего Договора.
2. Порядок и условия поставки и приема товара
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком при условии 100 % предварительной оплаты стоимости Товара Покупателем.
2.2. Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение ___ (______) дней с момента поступления денежных средств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика.
2.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю на складе Поставщика, расположенного по адресу: 119361, г. Москва, ул. Поляны, д. 54.
2.4. Условие поставки: самовывоз со склада Поставщика.
2.5. При приеме Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах. В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества или качества Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, Покупателем составляется рекламационный Акт.
Дальнейшие взаимоотношения сторон регулируются в соответствие с п. 7.3 настоящего Договора.
2.2. Поставщик осуществляет отгрузку Товара в течение ___ (______) дней с момента поступления денежных средств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика.
2.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю на складе Поставщика, расположенного по адресу: 119361, г. Москва, ул. Поляны, д. 54.
2.4. Условие поставки: самовывоз со склада Поставщика.
2.5. При приеме Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах. В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества или качества Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, Покупателем составляется рекламационный Акт.
Дальнейшие взаимоотношения сторон регулируются в соответствие с п. 7.3 настоящего Договора.
3. Качество товара
3.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
3.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также подтверждаться необходимыми сертификатами соответствия.
3.3. При поставке Товара Поставщик передает по требованию Покупателя все необходимые документы, подтверждающие качество Товара.
4.1. Поставщик производит упаковку и маркировку Товара в соответствии с Руководством по эксплуатации.
4.2. Упаковка Товара гарантирует его сохранность при перевозке при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в Руководстве по эксплуатации.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет
__________ (____________________________________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС (18 %) – ________ (______________________________________________ рублей __ копеек).
5.2. Цена настоящего договора фиксирована до « __ » _____ 200__ г.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Товара его цена может быть изменена Поставщиком. В случае изменения цены Товара Поставщик незамедлительно письменно уведомляет Покупателя. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон.
5.4. Покупатель производит 100 % предоплату поставляемого Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 банковских дней с момента заключения настоящего Договора на основании счета №000___ от __ _______ 2007 г., с обязательным уведомлением Поставщика об осуществлении платежа.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается: дата и номер договора или счета.
6.1. При просрочке поставки товара по вине Поставщика против установленных в настоящем Договоре сроков, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,01 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости не поставленного в срок товара, при условии отплаты за Товар в сроки, установленные настоящим договором.
6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
6.3. Указанные в настоящем разделе штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
7.1. Поставщик гарантирует исправную работу поставленного оборудования в целом и всех составляющих деталей в течение 12 месяцев с момента отгрузки Товара, при условии соблюдения Заказчиком правил транспортировки, хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в Руководстве по эксплуатации.
7.2. Гарантийные обязательства прекращаются в случае:
- несоблюдения покупателем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа изделия, указанных в эксплуатационной документации;
- использования изделия не по назначению;
- проведения покупателем ремонтных и регламентных работ, противоречащих требованиям соответствующих разделов эксплуатационной документации;
- проведения покупателем в период гарантийного срока ремонтных работ без согласования с Поставщиком;
- проведения покупателем в период гарантийного срока ремонтных работ на опломбированных агрегатах с нарушением пломбировки;
- внесения покупателем изменений в конструкцию изделия;
- применения нештатных запасных частей, приспособлений и смазки.
7.3. При возникновении неисправности оборудования в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет произвести необходимый ремонт в течение 30 дней (при наличии на складе Поставщика деталей, подлежащих замене) с момента получения рекламации Покупателя об обнаруженных неисправностях.
Поставщик определяет один из следующих способов удовлетворения рекламации:
- направление к месту нахождения оборудования специалистов Поставщика для проведения ремонтных работ;
- проведение необходимых работ силами Покупателя с последующим восполнением использованных для ремонта ЗИП за счет Поставщика;
- отправка Покупателем дефектного оборудования Поставщику для проведения экспертизы и принятия решения о проведении ремонта или замене изделия, либо об отказе в удовлетворении рекламации.
7.4. Обязательства Поставщика касаются только восстановления качества оборудования и не распространяются на возможные косвенные убытки Покупателя.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования споров передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Москвы.
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, а также акты органов государственной власти, препятствующие надлежащему исполнению Сторонами взятых на себя обязательств и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.4 Факсовая копия настоящего Договора имеет юридическую силу до получения подписанного обеими сторонами оригинала настоящего Договора.
Поставщик: ОАО «Тетис Про»,
ИНН 7724643714
КПП 772401001
Юридический адрес: 115573, г. Москва, Ореховый пр-д, д. 17, корп. 1 кв.30
Почтовый адрес: 115573, г. Москва, Ореховый пр-д, д. 17, корп. 1 кв.30
ОГРН 1077763809353
БАНК ЗАО «ТКБ», г. Москва
р/с 40702810820070000118
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
ОКПО 18496295
ОКАТО 45296565000
ОКВЭД 74.20.14
ОКФС / ОКОПФ 16 / 47
Покупатель: _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Подписи сторон:
Поставщик: Покупатель:
___________ А.В. Делянов _____________
скачать в формате word
3.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также подтверждаться необходимыми сертификатами соответствия.
3.3. При поставке Товара Поставщик передает по требованию Покупателя все необходимые документы, подтверждающие качество Товара.
4. Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик производит упаковку и маркировку Товара в соответствии с Руководством по эксплуатации.
4.2. Упаковка Товара гарантирует его сохранность при перевозке при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в Руководстве по эксплуатации.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет
__________ (____________________________________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС (18 %) – ________ (______________________________________________ рублей __ копеек).
5.2. Цена настоящего договора фиксирована до « __ » _____ 200__ г.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Товара его цена может быть изменена Поставщиком. В случае изменения цены Товара Поставщик незамедлительно письменно уведомляет Покупателя. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон.
5.4. Покупатель производит 100 % предоплату поставляемого Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 банковских дней с момента заключения настоящего Договора на основании счета №000___ от __ _______ 2007 г., с обязательным уведомлением Поставщика об осуществлении платежа.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается: дата и номер договора или счета.
6. Ответственность сторон
6.1. При просрочке поставки товара по вине Поставщика против установленных в настоящем Договоре сроков, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,01 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости не поставленного в срок товара, при условии отплаты за Товар в сроки, установленные настоящим договором.
6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
6.3. Указанные в настоящем разделе штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует исправную работу поставленного оборудования в целом и всех составляющих деталей в течение 12 месяцев с момента отгрузки Товара, при условии соблюдения Заказчиком правил транспортировки, хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в Руководстве по эксплуатации.
7.2. Гарантийные обязательства прекращаются в случае:
- несоблюдения покупателем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа изделия, указанных в эксплуатационной документации;
- использования изделия не по назначению;
- проведения покупателем ремонтных и регламентных работ, противоречащих требованиям соответствующих разделов эксплуатационной документации;
- проведения покупателем в период гарантийного срока ремонтных работ без согласования с Поставщиком;
- проведения покупателем в период гарантийного срока ремонтных работ на опломбированных агрегатах с нарушением пломбировки;
- внесения покупателем изменений в конструкцию изделия;
- применения нештатных запасных частей, приспособлений и смазки.
7.3. При возникновении неисправности оборудования в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет произвести необходимый ремонт в течение 30 дней (при наличии на складе Поставщика деталей, подлежащих замене) с момента получения рекламации Покупателя об обнаруженных неисправностях.
Поставщик определяет один из следующих способов удовлетворения рекламации:
- направление к месту нахождения оборудования специалистов Поставщика для проведения ремонтных работ;
- проведение необходимых работ силами Покупателя с последующим восполнением использованных для ремонта ЗИП за счет Поставщика;
- отправка Покупателем дефектного оборудования Поставщику для проведения экспертизы и принятия решения о проведении ремонта или замене изделия, либо об отказе в удовлетворении рекламации.
7.4. Обязательства Поставщика касаются только восстановления качества оборудования и не распространяются на возможные косвенные убытки Покупателя.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования споров передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Москвы.
9. Форс-мажор
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, а также акты органов государственной власти, препятствующие надлежащему исполнению Сторонами взятых на себя обязательств и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.4 Факсовая копия настоящего Договора имеет юридическую силу до получения подписанного обеими сторонами оригинала настоящего Договора.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: ОАО «Тетис Про»,
ИНН 7724643714
КПП 772401001
Юридический адрес: 115573, г. Москва, Ореховый пр-д, д. 17, корп. 1 кв.30
Почтовый адрес: 115573, г. Москва, Ореховый пр-д, д. 17, корп. 1 кв.30
ОГРН 1077763809353
БАНК ЗАО «ТКБ», г. Москва
р/с 40702810820070000118
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
ОКПО 18496295
ОКАТО 45296565000
ОКВЭД 74.20.14
ОКФС / ОКОПФ 16 / 47
Покупатель: _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Подписи сторон:
Поставщик: Покупатель:
___________ А.В. Делянов _____________
скачать в формате word
